在人民愈發(fā)重視法律的社會中,，越來越多事情需要用到合同,，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶,。擬定合同的注意事項有許多,，你確定會寫嗎,？以下是我為大家搜集的合同范文,，僅供參考,，一起來看看吧
工程款房屋抵賬合同篇一
公司） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
（承租人） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
（出租人） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
甲方經(jīng)營裝修工程，長期與乙方合作,，但因資金周轉(zhuǎn)困難，拖欠乙方工程款項一直不能及時償還,。乙方長期在外租賃房屋,，現(xiàn)急需資金購買住房一套,。為此,，乙方與甲,、丙共同商討上述事宜,，經(jīng)甲、乙,、丙三方經(jīng)共同協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
1,、丙方自愿將位于 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單元 ? ?層 ? ?號,，建筑面積 ? ? ? ? ? ? 平米,，房屋一套出售給乙方,，房屋價格為每平米 ? ? ? ? 元,，房屋總價人民幣（大寫） ? ? ? ? ? ? ? ?元,。
2,、甲方拖欠乙方工程款共計人民幣 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 元,，有結(jié)算憑證為據(jù)。乙方自愿將甲方的工程欠款 ? ? ? ? ? ? ? ? 元的債權(quán)轉(zhuǎn)讓于丙方,，用以折抵乙方購買丙方上述房屋的購房款,，剩余購房款 ? ? ? ? ? ? ?元,，由乙方于 ? ? ? 年 ? ?月 ? ? 日前支付給丙方,。本合同簽訂后,，甲、乙雙方上述工程債權(quán),、債務(wù)消滅,，本合同簽訂后 ? ?日內(nèi)丙方將該房屋過戶給乙方,，過戶后乙方向丙方支付剩余購房款 ? ? ? ? ? ? ? ?元,。
3,、丙方保證上述房屋的產(chǎn)權(quán)只歸其本人所有,，在乙,、丙簽訂此合同 ? ?年內(nèi),，乙方不得出售該房屋,，若因急需要資金周轉(zhuǎn)需要出售該房屋,，丙方享有優(yōu)先購買權(quán),，本合同簽訂后兩年內(nèi),，若丙方愿回購該房屋,，須按本合同約定房屋總價一次性支付給乙方,。若乙方己裝修該房屋，丙方還應(yīng)向乙方支付相應(yīng)的裝修款,，待上述款項支付完成后，由丙方辦理過戶登記,，乙方給予配合,。若在上述條款規(guī)定兩年內(nèi),，丙方未回購該房屋,，乙方便可任意處分該房屋，丙方不得干涉,。
4、本合同簽訂后,，由丙方給乙方辦理房屋過戶手續(xù)，且不得向乙方索要其它任何款項,，否則構(gòu)成違約,，須按本協(xié)議書第8條之約定向乙方承擔(dān)違約責(zé)任,。辦理過戶手續(xù)后,，乙方支付剩余房款,，同時丙方須將此房屋的購房合同,、水、電,、煤氣卡、鑰匙等物品交付乙方,，此時房屋完成交付,。
5,、甲方向丙方支付欠款的時間,、方式等具體內(nèi)容由甲,、丙雙方另行約定,，雙方合同履約與否并不影響乙方對上述房屋的所有權(quán),，丙方不得以任何理由解除、終止此房屋購買合同,，或借故向乙方索要其它任何款項。
6,、合同簽訂后,，乙方為居住使用上述房屋,，可對房屋進(jìn)行裝修改造,，但不得損害房屋承重部位。
7,、合同簽訂后，由丙方向乙方出具乙方向丙方支付購買上述房屋購房款 ? ? ? ? ? ? ?元的收款憑證,，甲方與乙方的欠據(jù)即失效（原結(jié)算憑證由乙方留存）,，甲方可不再向乙方返還上述款項，甲丙之間的還款,、違約責(zé)任等事宜由甲,、丙雙方另行商定,，乙方不再參與，丙方也不得以此為由解除購買合同,。
8,、本合同簽訂后兩年內(nèi),，丙方不得以任何理由無故解除購房合同,，若丙方無故違反合同或終止解除合同需向乙方返還全部購房款及乙方的裝修款項等,，并向乙支付房屋總價 ? ? ? ?%的違約金,。
9,、若遇不可抗力或政府拆遷等原因需解除或終止該購房合同,，由雙方各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,。
10,、本合同一式三份,，未盡事宜可協(xié)商補(bǔ)充,，甲乙丙三方各執(zhí)一份,，簽訂之日起生效,。
甲方：（蓋章） ? ? ? ?
年 ? 月 ? 日 ? ?
乙方：（簽字） ? ? ?
年 ? 月 ? 日 ?
丙方：（簽字）
年 ? 月 ? 日
工程款房屋抵賬合同篇二
甲方：(身份證號：)
乙方：(身份證號碼：)
甲方因施工取得開發(fā)商抵付工程款的房產(chǎn)，房產(chǎn)為______,，面積 平方米,，乙方因需要向甲方購買該房產(chǎn),，乙方知道該房屋是甲方從開發(fā)商處以工程款抵付方式取得,。甲,、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,，就該房屋產(chǎn)權(quán)辦理手續(xù)及房款支付等事項達(dá)成如下協(xié)議：
一,、甲方與開發(fā)商之間費(fèi)用已結(jié)算完畢,，該房產(chǎn)已辦理備案，為方便辦理產(chǎn)權(quán)手續(xù),，減少乙方的相關(guān)費(fèi)用,，甲方與開發(fā)商協(xié)商，將《商品房銷售合同》的購房人更名為為乙方,。
二、乙方向甲方支付 萬元購買該房產(chǎn);
三,、房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權(quán)的相關(guān)稅費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi),。該房產(chǎn)辦理產(chǎn)權(quán)證過程中及交付過程中所涉及的一切稅費(fèi)由乙方自行承擔(dān),。
四、乙方向甲方支付購房款的約定：
1、本合同簽訂后,，開發(fā)商將房產(chǎn)交付乙方前,，乙方向甲方支付元;
2,、乙方房屋辦理產(chǎn)權(quán)證后,，乙方以該房產(chǎn)辦理抵押貸款，支付甲方元;
3,、剩余款項乙方每年支付元,。
4、上述款項若乙方有任何一期未能按約定期限支付,，則甲方有權(quán)要求乙方一次性支付剩余款項,，并有權(quán)要求乙方以未付部分為基數(shù)按照四倍銀行同期貸款利率向甲方支付利息,，同時乙方應(yīng)承擔(dān)甲方在追討債務(wù)過程中所發(fā)生的一切費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi),、律師費(fèi)等),。
五、本協(xié)議未盡事宜,，雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,。
六、本協(xié)議在履行過程中若產(chǎn)生爭議,，由雙方協(xié)商解決，若協(xié)商不成,，任何一方可向房產(chǎn)所在地人民法院提起訴訟解決,。
七,、本協(xié)議自雙方簽字生效。本協(xié)議一式兩份,，甲乙雙方各持一份。
甲方： 乙方：
年 月 日
工程款房屋抵賬合同篇三
甲方(債權(quán)人) ,，身份證號碼：__________ ，住址所在地(通訊地址)：_______________________________,，聯(lián)系方式：__________ 。
乙方(欠款人) ,，身份證號碼：__________ ，住址所在地(通訊地址)：_______________________________,，聯(lián)系方式：__________ 。
上述各方就乙方償還甲方欠款事宜,，達(dá)成如下協(xié)議：
一,、 欠款情況
經(jīng)雙方結(jié)算，乙方共計欠付甲方____________國際工程款￥____________元(大寫____________元),，現(xiàn)已支付其中￥____________元的部分，尚有￥____________元(大寫____________元)未支付,。
二、還款計劃
1.各方一致同意，乙方就剩余的工程款￥____________元部分,，于______年______月______日前向甲方支付完畢。
2.乙方依前述還款計劃向甲方還款時,，應(yīng)向甲方指定收款賬戶支付欠款，否則視為甲方未收到欠款,，甲方有權(quán)要求乙方依協(xié)議約定繼續(xù)履行當(dāng)期及后續(xù)還款義務(wù)。
甲方指定收款賬戶：
收款賬號：__________
開 戶 行：__________
戶 名：__________
3.乙方按本協(xié)議約定履行全部義務(wù)后,，雙方再無其它爭議，原合同約定的債權(quán)債務(wù)歸于消滅,。
三、違約責(zé)任
乙方未按本協(xié)議約定履行還款義務(wù)的,，甲方有權(quán)要求乙方立即支付全部欠款,，并收取逾期付款利息(以________________元為本金，按月2%的利率支付自逾期之日起至付清全部款項之日止)
四,、爭議解決
1.本合同的簽訂,、解釋及其在履行過程中出現(xiàn)的、或與本合同有關(guān)的糾紛之解決,，受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律約束,。
2.因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由合同各方協(xié)商解決,，也可由有關(guān)部門調(diào)解,。協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴,。
3.雙方提供以下地址為法律文書送達(dá)地址：__________
甲方：__________
乙方：__________
六,、附則
1.各方均充分知曉并理解本協(xié)議中全部條款的實質(zhì)含義和其法律意義,，并基于此種理解簽署本協(xié)議。
2.本協(xié)議經(jīng)簽署后生效,。
3.本協(xié)議一式三份,，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力,。
甲方(簽字捺印)：__________
簽署時間：__________年 _____月 _____日
乙方(簽字捺印)：__________
簽署時間：__________年 _____月 _____日
見證人(簽字捺印)：__________
簽署時間：__________年 _____月 _____日
工程款房屋抵賬合同篇四
原告：_________________市__________有限公司
法定代表人：_________________職務(wù)執(zhí)行董事
地址：_________________市__________區(qū)
被告：______________有限公司
法定代表人：_________________職務(wù)董事長
住址：_________________省__________市__________街__________
郵政編碼：_________________
聯(lián)系電話：______________
被告：______________有限公司工程項目部
負(fù)責(zé)人：_________________項目經(jīng)理
住址：_________________縣__________鄉(xiāng)
訴訟請求
1,、判決被告支付工程欠款_____________元;
2,、判決被告支付所欠款項從欠款之日至_____________年__________月__________日的違約金_____________元
3、判決被告支付從_____________年__________月__________日至付清所有欠款時的違約金;
4,、訴訟費(fèi),、律師費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實及理由
由于被告拖欠巨額工程款不付導(dǎo)致原告經(jīng)營極大困難,，瀕臨絕境,，靠借高利貸周轉(zhuǎn)，據(jù)此原告依據(jù)《民事訴訟法》第119條規(guī)定提起訴訟,，請秉公辦理,。
此致
__________市人民法院
原告：_________________市__________有限公司
時間：_________________
工程款房屋抵賬合同篇五
甲方： 地址： 電話： 郵編：
乙方：
地址：
電話： 郵編：
丙方：
地址
身份證號碼： 電話： 郵編： 鑒于：
1、甲方,、乙雙方于 年 月 日簽訂了 項目建設(shè)工程合同(以下簡稱“原工程合同”),，合同編號為 ，原工程合同所涉工程已竣工結(jié)算,，結(jié)算工程款 萬元,，甲方已支付至 萬元。
2,、甲方為“”項目(以下簡稱“該項目”)的開發(fā)商,，該項目位于。土地使用權(quán)權(quán)證號為：;建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為：,。
3,、甲方保證該項目擁有以下兩套商品房(以下簡稱“上述房屋”)： 號樓_ 單元 室商品房、 號樓_ 單元 室商品房,。
4,、乙、丙雙方均已悉知上述房屋的位置,、面積,、戶型等情況。
甲,、乙,、丙三方本著平等、自愿的原則經(jīng)友好協(xié)商,，就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事項達(dá)成如下協(xié)議：
一,、以房抵款金額及方式
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方應(yīng)付工程款 萬元,。丙方作為乙方指定的購買者與甲方簽訂《商品房預(yù)售合同》并辦理房屋產(chǎn)權(quán)登記。如上述房屋最終實測面積與本合同約定的面積有差異的,，由丙方自行按本合同約定的每平方米建筑面積單價計算價格多退少補(bǔ),。
2,、甲方用于抵扣工程款的上述房屋的有關(guān)情況及房價：
3、抵款方式：
①本合同生效后5日內(nèi),，乙方向甲方出具與抵付款金額等同的工程發(fā)票,。 ②甲方在收到上述發(fā)票后，與乙方簽訂借款額為 萬元的無息《借款協(xié)議》并出具借款收據(jù),。
③為方便乙方轉(zhuǎn)賣房屋,、辦理產(chǎn)權(quán)等事宜，甲方直接按乙方要求與丙方簽訂《商品房預(yù)售合同》,，丙方亦同意按本協(xié)議的單價簽訂《商品房預(yù)售合同》; ④在甲方取得該項目的預(yù)售許可證并通知乙,、丙兩方后，丙方應(yīng)當(dāng)在接到甲方通知后七日內(nèi)到指定地點與甲方就上述房屋簽訂《商品房預(yù)售合同》,。乙方同意以借給甲方的款項作為丙方支付上述房屋的房款,。
⑤甲方向丙方開具購房發(fā)票，同時乙方向甲方開具收款憑證,。
4,、《商品房預(yù)售合同》簽訂后，甲,、丙雙方應(yīng)按該合同履行權(quán)利義務(wù)，面積補(bǔ)差款,、房屋登記費(fèi)用,、契稅、物業(yè)管理等費(fèi)用的繳納均按該合同的約定執(zhí)行,。
二,、原工程合同工程結(jié)算款付款約定
甲乙雙方確認(rèn)：甲方以上述房屋抵扣應(yīng)付工程 萬元后，尚有 萬元工程款未支付,，付款時間分別為：
三,、丙方簽訂《商品房預(yù)售合同》時，不再享有甲方為其他購房者提供的任何優(yōu)惠政策,。
四,、乙、丙雙方保證簽訂本合同時丙方系在現(xiàn)行法律法規(guī),、規(guī)章及政策條件下符合購房條件的主體,，有權(quán)購買 市的商品房。若在簽訂《商品房預(yù)售合同》時發(fā)現(xiàn)丙方不符合法律法規(guī),、規(guī)章或政策規(guī)定的購買商品房的條件或因乙方不符合購買商品住房條件導(dǎo)致有關(guān)行政主管部門不予辦理合同網(wǎng)上備案的,，乙方需另行安
五、如乙方未能在甲方規(guī)定的時間內(nèi)安排丙方或其他人員與甲方簽訂《商品房預(yù)售合同》,，則每逾期一日,，向甲方支付總房款萬分之五的違約金,，并同意甲方從未結(jié)工程款中沖抵上述違約金。
六,、本協(xié)議未盡事宜,，三方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,。
七,、本協(xié)議在履行過程中若產(chǎn)生爭議，由三方協(xié)商解決;若協(xié)商不成,，任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院訴訟解決,。
八、本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效,。本協(xié)議一式八份,，甲方四份，乙方兩份,，丙方兩份,。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：
丙方：
身份證號碼：
住址：
簽訂日期： 年 月 日
工程款房屋抵賬合同篇六
編號：
工程地點：
工程項目：
工程合約名稱：
工程合約編號：
承包人：
經(jīng)上海錦港房地產(chǎn)發(fā)展有限公司(發(fā)包人)和南通幸福建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(承包人)雙方核對并同意，最終結(jié)算工程款如下：
(1)原合同金額:￥元
(2)增減金額：￥元
(3)結(jié)算金額：￥元
(4)尚余保修金金額：￥元
(該保修金將視乙方履行保修責(zé)任情況而全額或部分退還)
雙方同意：
1本結(jié)算協(xié)議書的簽訂僅意味著原合同價款金額的調(diào)整,，并不解除承包人按原合同中規(guī)定的所有責(zé)任與義務(wù),，雙方的一切利益、義務(wù)仍以原合同為準(zhǔn),，
除非該合同已圓滿履行完畢;
2雙方同意除承包人未能履行合同規(guī)定的責(zé)任而發(fā)生保修金扣款(余額不足時業(yè)主保留追索權(quán)利)外,，從本結(jié)算書鑒定之日起，雙方互不向?qū)Ψ教岢鲈鰷p
工程費(fèi)用要求;
3于年保修期滿,，承包人圓滿履行完成保修責(zé)任經(jīng)驗收合格后,，剩余保修金將按原合同之相關(guān)規(guī)定發(fā)還。
雙方在年月日蓋章簽署：
發(fā)包人：承包人：
(蓋章)(蓋章)
法定代表人或授權(quán)代表簽署法定代表人或授權(quán)代表簽署
工程款房屋抵賬合同篇七
甲方：_________________
乙方：_________________
根據(jù)甲乙雙方協(xié)商達(dá)成協(xié)議如下：_________________
一,、抵頂資產(chǎn)情況
1,、該車為抵頂?shù)摹?/p>
2、該車現(xiàn)值元,。
3,、該車各種證照齊全，相關(guān)費(fèi)用繳至本協(xié)議簽訂之日,。
二,、車輛抵頂及辦理相關(guān)手續(xù)約定
1、本車抵頂工程款萬元,，自本協(xié)議簽訂之日生效,，乙方查驗并接受該車輛。
2,、自抵頂車輛移交之日10日內(nèi),，雙方辦理過戶手續(xù),。
3、車輛移交后,，乙方在使用該車時所發(fā)生的一切法律事務(wù)及糾紛均由自己承擔(dān)，與甲方無關(guān)：_________________協(xié)議生效后車輛所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān),。
三,、法律責(zé)任的約定
1、該車輛抵頂甲方欠乙方的工程款后,，乙方不得以任何理由反悔,，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任4萬元。
2,、本協(xié)議簽訂生效后,，任何一方均不得違約，否則違約方承擔(dān)法律責(zé)任,。
四,、其他約定
1、本協(xié)議自甲乙雙方蓋章后生效,。
2,、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各持一份,。
甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
_________年____月____日
工程款房屋抵賬合同篇八
甲方：
法定代表人：
委托代理人：
乙方：
法定代表人：
委托代理人：
甲乙雙方“建設(shè)工程施工合同糾紛”一案,，經(jīng)充分協(xié)商，特簽訂本協(xié)議,，共同遵照執(zhí)行,。
一、乙方尚欠甲方鋼結(jié)構(gòu)工程款人民幣壹拾肆萬肆仟捌佰柒拾元整(￥：14487000),，于______年____月____日前一次性付給甲方,。
二、甲方收款后,，雙方即到龍口市人民法院申請撤回對對方的起訴,，同時，甲方申請該法院解除對乙方銀行賬戶的凍結(jié)措施,。
三,、若乙方逾期付款，甲方則不予撤訴,，并申請法院對乙方的銀行賬戶依法辦理續(xù)凍手續(xù),。
(法院凍結(jié)期限：______年____月____日始至______年____月____日止)。
四,、甲乙雙方撤訴后,，各自向法院繳納的案件受理費(fèi)及甲方交納的財產(chǎn)保全費(fèi),，雙方各自承擔(dān)。
五,、甲乙雙方各自撤訴后,，甲乙雙方有關(guān)此次鋼結(jié)構(gòu)工程的全部事宜均一次性了結(jié)，其他互不追究,。
六,、本協(xié)議甲乙雙方委托代理人簽字即生效，一式兩份,，雙方各執(zhí)一份,。
甲方：
委托代理人：(簽字)
乙方：
委托代理人：(簽字)
______年____月____日
工程款房屋抵賬合同篇九
工程款結(jié)算三方協(xié)議
工程款結(jié)算三方協(xié)議
甲方：施工承包單位
乙方：項目經(jīng)理
丙方：實際施工人???
就鄭州??????????項目（下稱該項目）的工程款的支付事宜，甲,、乙,、丙三方自愿達(dá)成以下協(xié)議：
1、三方認(rèn)可,，該項目所有工程款甲方已于簽訂本協(xié)議之前全部支付給乙方,，乙方因自身原因，未按期向丙方支付,。
2,、乙方保證于?????年???月???日前向丙方付清所欠款項共計????????????????元整（￥?????.00），丙方放棄向甲方主張權(quán)利,；
3,、此后，就該項目,，乙方,、丙方等無權(quán)向甲方主張權(quán)利，也不能授權(quán)其他單位或個人向甲方主張,，因上述款項支付產(chǎn)生糾紛由乙丙雙方自行解決,，與甲方無關(guān)。
4,、本協(xié)議為不可撤銷之協(xié)議,，自三方簽字蓋章之日起生效。
甲方蓋章：??????????????乙方簽名：?????????????丙方簽名：?????????
年 ???月 ???日 ???????年 ???月 ???日 ?????????年 ???月 ???日 ????????
工程款房屋抵賬合同篇十
欠款人(甲方)：_________________,，法人或者自然人身份證號碼(附身份證復(fù)印件),，聯(lián)系地址，手機(jī),。
2.施工方(乙方)：_________________
3.工程項目：_________________乙方負(fù)責(zé)甲方工程的施工,，工程地址，工程內(nèi)容，甲方應(yīng)支付乙方工程款費(fèi)用(大寫)元?，F(xiàn)上述工程已于年月日完工,，經(jīng)甲方驗收合格，已投入使用，沒有其他工程質(zhì)量糾紛，施工方?jīng)]有工程延期等一切違約事實,。
4.欠款情況：_________________甲方已支付工程款(大寫)元，仍欠乙方工程款(大寫)元,。
5.甲方承諾，在年月日前向乙方支付剩余款項,，支付方式如下：_________________
1)年月日前支付(大寫)元
2)年月日前支付(大寫)元
3)年月日前支付(大寫)元
6.收款銀行賬號：_________________
如甲方延遲支付的，按逾期未支付金額的2‰計收每日違約金,，直至甲方支付完成為止,。
如甲方違約支付，乙方可以在乙方所在地提起訴訟,。
欠款人(簽名及加按手印)：_________________
立據(jù)日期：_________________
連帶保證人(簽名及加按手印)：_________________
簽名日期：_________________
工程款房屋抵賬合同篇十一
甲方：________________
乙方：________________
由于甲方欠乙方工程款,，以房產(chǎn)抵頂工程款一事達(dá)成如下協(xié)議：
甲方用以抵頂工程款的房產(chǎn)為建筑面積________平方米，價款小區(qū)________元,。________號________樓________室________元,，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商就甲方以房抵工程款。
抵頂?shù)姆慨a(chǎn)甲方不得對外出售,，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由甲方自行負(fù)擔(dān),，抵頂?shù)姆慨a(chǎn)乙方可以隨時出售，抵頂房產(chǎn)的售房款歸乙方所有,。該房暫由雙方簽訂預(yù)售合同,，在正式辦理房屋產(chǎn)權(quán)證時，其產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)由甲方與乙方指定的購房人辦理,，直接辦到乙方指定的購房人名下,。甲方不因乙方將該房轉(zhuǎn)讓需辦理相關(guān)手續(xù)為由而向乙方和乙方指定的購房人收取任何費(fèi)用。甲方在接到乙方出具的同意將該房過戶的書面通知后方可與購房人辦理過戶手續(xù),。辦理過戶手續(xù)所需要費(fèi)用由購房人按國家現(xiàn)行規(guī)定承擔(dān),。
抵頂房產(chǎn)的價格包括水、電,、暖,、氣(電視、電話,、寬帶)人口關(guān)配套費(fèi)用,。抵頂房產(chǎn)的配套設(shè)施應(yīng)達(dá)到甲方對外銷售的同等標(biāo)準(zhǔn)。
甲方于________年________月________日前將所抵頂?shù)姆课萁桓兑曳健?/p>
如因非乙方原因?qū)е略摲慨a(chǎn)權(quán)歸屬不清或不能按期取得該房產(chǎn)權(quán)等，乙方可以單方解除本協(xié)議,，甲方應(yīng)以現(xiàn)金支付所欠工程款元,。
本合同未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決,，如協(xié)商不成可向威海市仲裁委員會申請仲裁,。
本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)二份,，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,。
甲方：________________
乙方：________________
________年________月________日
工程款房屋抵賬合同篇十二
最新的多被告工程款訴訟狀范文
原告：________________，性別：________,，________年________月________日生,，________族，住址：________________,電話：________________
被告：________________,，性別：________,，________年________月________日生，________族,，住址：_________________電話：_____________
被告：________________,，性別：________，________年________月________日生,，________族,，住址：_________________電話：_____________
訴訟請求：
1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費(fèi)共計________元,。
2,、本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實與理由：
被告________委托被告________為其尋找進(jìn)行石膏墻安裝的人員,。________年________月________日,原告經(jīng)被告________介紹同意為被告________所負(fù)責(zé)的________旅館進(jìn)行石膏隔墻的安裝,。在進(jìn)行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協(xié)商先預(yù)付一部分款項,待安裝完畢之后將剩余款項付清。被告________在________年________月________日支付了預(yù)付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項,。________年________月________日,原告要求被告________量面積進(jìn)行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進(jìn)行毆打,原告撥打110,經(jīng)過民警的調(diào)解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費(fèi)的醫(yī)療費(fèi),并在一周內(nèi)付清所欠的勞務(wù)費(fèi),。被告________于當(dāng)場支付醫(yī)療費(fèi)________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費(fèi)為________元,醫(yī)藥費(fèi)共計________元。雙方經(jīng)過協(xié)商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付,。但時至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元,。綜上所述,原告為二被告進(jìn)石膏墻的安裝,實質(zhì)上在原告與被告間已經(jīng)形成了雇傭關(guān)系。依據(jù)《勞動法》等相關(guān)法律法規(guī),原告享有法定的權(quán)利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負(fù)責(zé)人拖欠安裝費(fèi)的行為,嚴(yán)重侵害了原告的合法權(quán)益,。因此,原告為維護(hù)自己的合法權(quán)益,現(xiàn)提起訴訟,請求法院公正裁決為盼,。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
________年________月________日
工程款房屋抵賬合同篇十三
(______)_____執(zhí)字第30號
申請執(zhí)行人：______________，男,，_____年_____月_____日生,，漢族,，小學(xué)文化，農(nóng)民,，福建省長樂市人,，住福建省長樂市__________鎮(zhèn)__________村__________31號。身份證號碼：__________________
被執(zhí)行人：______________,，男,，_____年_____月_____日生，漢族,，高中文化,，__________市__________建筑工程有限責(zé)任公司項目部經(jīng)理，重慶市江北縣人,，住云南省保山市__________鎮(zhèn)_______________416號,。
被執(zhí)行人：_________________市__________建筑工程有限責(zé)任公司，所在地：云南省保山市_________________8號,。法定代表人：_________________,，系該公司董事長。
本院依據(jù)已經(jīng)發(fā)生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書,，責(zé)令被執(zhí)行人償還申請執(zhí)行人_______________鋼材款___________元，但被執(zhí)行人至今未履行,。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條,、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關(guān)于人民法院執(zhí)行工作若干問題的規(guī)定(施行)》第32條的規(guī)定,，裁定如下：_________________
凍結(jié),、劃撥被執(zhí)行人__________市_______________建筑工程有限責(zé)任公司的存款____________元。
本裁定送達(dá)后即發(fā)生法律效力,。
執(zhí)行員：______________
執(zhí)行員：______________
執(zhí)行員：______________
_____年_____月_____日
書記員：______________
工程款房屋抵賬合同篇十四
工程擔(dān)保協(xié)議書
甲方：______________
乙方：_________________
丙方：______________
甲方承攬的,，工程造價為萬元，乙方自愿單獨施工,，丙方自愿為乙方施工全過程提供責(zé)任擔(dān)保,。為了加強(qiáng)經(jīng)營管理，保證履行職責(zé),，經(jīng)甲丙雙方充分協(xié)商,，達(dá)成共識，簽訂本協(xié)議,，遵照執(zhí)行,。
一、丙方于年月日以全部工資收入及資產(chǎn)為乙方承建工程提供施工履約擔(dān)保,。
二,、丙方保證乙方按照有關(guān)規(guī)范和規(guī)定，建立質(zhì)量管理組織體系，制訂質(zhì)量管理規(guī)章制度和操作規(guī)程,，并嚴(yán)格抓好落實,。要按照工程設(shè)計要求、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和甲方同業(yè)主簽定的合同約定對工程質(zhì)量負(fù)責(zé),。如因質(zhì)量給甲方造成的聲譽(yù)或經(jīng)濟(jì)上的損失,，丙方要與乙方一起承擔(dān)連帶責(zé)任。
三,、丙方保證乙方按照有關(guān)規(guī)定建立安全管理組織體系,，制訂安全管理規(guī)章制度和操作規(guī)程，并嚴(yán)格抓好落實,。乙方在工程施工期間發(fā)生生產(chǎn)安全事故造成民工致傷,、致殘或死亡的，由丙方負(fù)責(zé)配合與乙方積極處理,，并承擔(dān)全部費(fèi)用,，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
四,、丙方保證乙方按時,、足額發(fā)放農(nóng)民工工資。因拖欠農(nóng)民工工資或其他工程費(fèi)用而發(fā)生的一切問題或經(jīng)濟(jì)糾紛由丙方負(fù)責(zé)處理,，甲方不負(fù)責(zé)任,。
五、丙方保證乙方獨立承擔(dān)工程施工的經(jīng)濟(jì)往來,，任何情況下乙方不得以甲方名義與外界發(fā)生經(jīng)濟(jì)交易,，自本合同簽訂后發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)糾紛和法律責(zé)任全部由乙方和丙方處理、承擔(dān);甲方概不承擔(dān)任何責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失,。
六,、甲方按照乙方分包工程投資額的%收取管理費(fèi)，管理費(fèi)由甲方在施工工程款到位(含供應(yīng)材料款)50%后扣完,。
七,、工程自竣工驗收合格后，保修期兩年,，保修及保修費(fèi)由丙方和由乙方一起承擔(dān)連帶責(zé)任,。
八、如因乙方的行為導(dǎo)致甲方承擔(dān)了墊付責(zé)任或其他損失,，乙方和丙方自愿賠償甲方墊付和損失金額的兩倍,。
九、本協(xié)議未盡事宜,，各方協(xié)商解決,，協(xié)商不成由甲方所在地法院裁決,。
十、本協(xié)議一式三份,，蓋章,、簽字后生效，工程結(jié)算完成兩年后及保修期滿后協(xié)議失效,。
甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)
~1/2~
身份證號碼：_________________
代表人：_________________(簽字)代表人：_________________(簽字)
年月日年月日
丙方：_________________(蓋章)
代表人：_________________(簽字)
身份證號碼：________________
________年____月____日
工程款房屋抵賬合同篇十五
工程合約編號：
承判人：
承判工程：
經(jīng)物業(yè)管理有限公司和承判人雙方核對并同意：
一,、最終結(jié)算工程款項如下：
1、完成合約工程金額：
2,、額外工程金額：
3,、代工金額：
4、其它金額：共計總金額：
二,、總金額中應(yīng)扣除的項目：
1,、公司代支付材料及墊付等金額：
2、其它扣款：
三,、實際支付金額(總金額-扣除金額)截至? 年 月 日止支付承判金額：其中：第一次：第二次：尚有保固金額：上述保固金額將于年月日保養(yǎng)期滿驗收后發(fā)還,。
雙方對上述結(jié)算數(shù)據(jù)今后不得提出異議，特立此據(jù),。
立協(xié)議人：
物業(yè)管理有限公司代表：
承判人：
代表：
日期：
工程款房屋抵賬合同篇十六
____________公司(以下簡稱甲方)
住所：___________
__________公司(以下簡稱乙方)
住所：__________
鑒于：
_______年_____月_____日,，甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設(shè)工程施工合同》(合同編號：________)，建設(shè)工程總價款為：_________萬元整人民幣,。該項目已于_______年____月____日竣工,，已經(jīng)甲方、乙方及____方驗收,，并于________年____月______日甲、乙雙方進(jìn)行了工程結(jié)算,，并簽訂了《________工程結(jié)算協(xié)議書》,。按照甲、乙雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》,，乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計___________萬元整,，截止本協(xié)議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款_________萬元整,，尚未支付的建設(shè)工程款__________萬元整,。
雙方在此相互確認(rèn)：除乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定向甲方支付__________萬元外，雙方相互無任何其他應(yīng)付款項或需承擔(dān)相關(guān)合同項下的責(zé)任和義務(wù),。
雙方對以上所述事實均予以確認(rèn),，并無異議。
基于以上所述,，甲方與乙方經(jīng)友好協(xié)商,，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,，達(dá)成本協(xié)議如下：
第一條 甲、乙雙方在此確認(rèn)：乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計________萬元整,，截止本協(xié)議簽訂之日,，乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款_________萬元整，尚未支付的建設(shè)工程款_______萬元整,。(見本協(xié)議附件：1,、付款憑證;2、付款明細(xì),、3,、未付款明細(xì))。
第二條 甲,、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意按如下方式,，自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建設(shè)工程款_________萬元整。(見本協(xié)議附件：4,、還款計劃明細(xì);如系分期支付,，請寫明分期付款的階段及數(shù)額)。
第三條 強(qiáng)制執(zhí)行條款
1,、甲,、乙雙方共同確認(rèn)：根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定已經(jīng)對賦予強(qiáng)制執(zhí)行效力公證的含義、內(nèi)容,、程序,、效力等具有了明確的了解，經(jīng)慎重考慮,，雙方同意本協(xié)議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協(xié)議強(qiáng)制執(zhí)行效力,。
2、乙方保證承擔(dān)舉證義務(wù),，自每期(如分期付款)款項付清之日起____個工作日內(nèi),，向甲方和北京市公證處提供有關(guān)證據(jù)證明其已經(jīng)支付了應(yīng)付款項，并分別由甲方和承辦公證員核對簽收,，否則視為乙方對未支付事實的確認(rèn),，即乙方未按期履行當(dāng)期應(yīng)付款項。
3,、甲,、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起____個工作日內(nèi)，乙方未向_______公證處按期提供付款憑證,，且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應(yīng)付款項時,，甲方有權(quán)單方面依據(jù)具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的本協(xié)議向北京市公證處申請簽發(fā)執(zhí)行證書。甲方承諾在申請強(qiáng)制執(zhí)行證書之前,，將按照乙方在本協(xié)議中確定的聯(lián)系地址向乙方發(fā)出《履行應(yīng)償借款通知書》(函寄或送達(dá)),，同時注明寬限期起止日期,。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應(yīng)付款項,，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權(quán),，也未與甲方達(dá)成任何關(guān)于還款的展期協(xié)議，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發(fā)生,，在此情況下,，甲方將向_______公證處申請出具強(qiáng)制執(zhí)行證書。
4,、甲方有權(quán)依據(jù)北京市公證處出具的具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的本協(xié)議及執(zhí)行證書直接向有管轄權(quán)的人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行乙方應(yīng)向甲方支付的全部未付款項,。乙方愿意接受人民法院的強(qiáng)制執(zhí)行。
5,、甲方在申請執(zhí)行證書時,，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的舉證義務(wù)并提供以下文件，保證向北京市公證處完全,、正確地披露乙方履行債務(wù)的情況：
(1)經(jīng)年檢合格的《營業(yè)執(zhí)照(副本)》;
(2)《授權(quán)委托書》;
(3)《強(qiáng)制執(zhí)行申請》;
(4)乙方已經(jīng)履行還款義務(wù)的書面證明材料(如：乙方向甲方履行還款義務(wù)的情況,，包括乙方已償還/未償還款項數(shù)額等情況);
(5)經(jīng)公證的具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的本協(xié)議;
(6)甲方在北京市公證處的監(jiān)督下向乙方發(fā)出的《履行應(yīng)償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
5,、乙方承諾愿以其全部資產(chǎn)接受強(qiáng)制執(zhí)行,，其資產(chǎn)中包括但不限于以下所列內(nèi)容：___________________________________________。
第四條雙方各自的承諾和保證
1,、甲,、乙雙方在達(dá)成簽訂本協(xié)議意向后即向北京市公證處申請辦理本協(xié)議的公證事宜。
2,、乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定按期足額支付應(yīng)付款項;甲方應(yīng)按本協(xié)議約定辦理有關(guān)收款和債務(wù)抵消的財務(wù)手續(xù),，并有義務(wù)在乙方付款當(dāng)日向乙方出具有關(guān)發(fā)票憑證。
3,、甲,、乙雙方指定聯(lián)系地址及北京市公證處指定聯(lián)系地址：
甲方聯(lián)系地址、電話及傳真如下：___________;受件人：____________
乙方聯(lián)系地址,、電話及傳真如下：___________;受件人：____________
北京市公證處聯(lián)系地址：
地址：_____________________
郵編：___________ 電話：_____________
承辦公證員：_______________
甲,、乙雙方在此確定：如任何一方的聯(lián)系地址,、電話及傳真發(fā)生變化,，應(yīng)及時告知給對方和北京市公證處，如沒有及時履行告知的義務(wù)而發(fā)生的無法聯(lián)系的狀況,，將由未履行告知義務(wù)的一方承擔(dān)由此而帶來的法律后果,。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協(xié)議雙方不能預(yù)見,、不能避免并不能克服的客觀情況,。包括但不限于下列事件：戰(zhàn)爭,、騷亂、罷工,、瘟疫,、水災(zāi)、洪水,、地震,、風(fēng)暴、潮水或其他任何類似事件,。
2,、任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議規(guī)定的全部或部分義務(wù)，該方應(yīng)盡快通知其他方,，并須在不可抗力發(fā)生后xx日內(nèi)以書面形式向其他方提供詳細(xì)情況報告及不可抗力對履行本協(xié)議的影響程度說明,。
3、發(fā)生不可抗力,，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協(xié)議義務(wù)而使其他方蒙受的任何損失承擔(dān)責(zé)任,。但遭受不可抗力影響的一方有責(zé)任盡可能及時采取適當(dāng)或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責(zé)任而給其他方造成損失的,，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任,。
4、各方應(yīng)根據(jù)不可抗力對本協(xié)議履行的影響程度,，協(xié)商確定是否終止本協(xié)議,，或是繼續(xù)履行本協(xié)議。
第六條 保密
除中國有關(guān)法律法規(guī),、公司章程另有規(guī)定或本協(xié)議雙方另行達(dá)成書面協(xié)議外,，未經(jīng)另一方同意，本協(xié)議任何一方在上述交易完成前,，不得將本協(xié)議的有關(guān)內(nèi)容向任何第三方透露,。
第七條 其他
1、本協(xié)議自________公證處公證后生效,，并賦予強(qiáng)制執(zhí)行效力,。
2、本協(xié)議未盡事宜,，由雙方通過友好協(xié)商方式解決,，另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并經(jīng)公證處公證,。
3,、本協(xié)議正本一式_______份，每份均具有同等法律效力,，雙方各持份,，一份留存于_______公證處備案,。
甲方：______
法定代表人或授權(quán)代表：______
乙方：______
法定代表人或授權(quán)代表：______
________年___月___日
于____________(地方)
工程款房屋抵賬合同篇十七
甲方：_________
乙方：_________
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,，就以房抵工程款一事達(dá)成協(xié)議如下：
一,、雙方確認(rèn)，甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償,。具體房號,、面積、金額見附件三,。
二,、保證條款：
2.甲方保證在本協(xié)議簽訂后不得因甲方原因?qū)е碌止こ炭畹纳唐贩勘徊榉狻⒌盅?，致使乙方?quán)利無法實現(xiàn),；
3.甲方保證抵工程款的房屋無產(chǎn)權(quán)上的爭議，現(xiàn)階段已能辦理房地產(chǎn)權(quán)證,；
4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下,，不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協(xié)議簽訂之日起30日內(nèi)辦理完畢抵工程款房屋的房地產(chǎn)權(quán)證,。
五,、物業(yè)管理費(fèi)用：
1.如乙方或業(yè)主是在本協(xié)議書簽訂后12個月內(nèi)入伙的，則以實際入伙時間計交物業(yè)管理費(fèi)用,；
2.如在本協(xié)議書簽訂后超過12個月入伙的,，乙方或業(yè)主應(yīng)按有關(guān)規(guī)定支付物業(yè)管理費(fèi)用。
六,、稅費(fèi),、交易費(fèi)用等。
1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續(xù),，包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》,，開具發(fā)票，提供相關(guān)資料,，辦理房地產(chǎn)權(quán)證及其他各項工作,；
2.甲乙雙方需按照規(guī)定各自負(fù)擔(dān)辦理房地產(chǎn)權(quán)證的稅費(fèi)和交易費(fèi)用。
七,、房屋銷售
1.乙方自用房屋時,，甲方需配合將房地產(chǎn)權(quán)證辦理至乙方名下；
2.自本協(xié)議簽訂之日起,，乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋,。若委托甲方銷售的,，另行簽訂協(xié)議,；
3.自本協(xié)議簽訂之日起,，乙方可自行銷售抵工程款的房屋；
4.不管乙方以何種方式處理房屋,，甲方都應(yīng)配合辦理相關(guān)手續(xù),。甲方應(yīng)根據(jù)乙方或購房業(yè)主的要求，辦理相應(yīng)一切手續(xù)（包括但不限于預(yù)購登記,、辦理房地產(chǎn)權(quán)證等）,。
八、違約責(zé)任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封,、抵押,、出售或無法按時辦理房地產(chǎn)權(quán)證，乙方有權(quán)要求甲方支付不能交付房屋價款10％的違約金,，提供其它房屋抵償或賠償一切損失,。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產(chǎn)權(quán)證》為止,。
十,、未盡事宜，雙方協(xié)商解決,，協(xié)商不成,，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
十一,、本協(xié)議,，自各方簽字蓋章后生效。協(xié)議一式四份,，雙方各執(zhí)兩份,。
甲方（蓋章）：_____________?乙方（蓋章）：_____________
授權(quán)代表（簽字）：_________?授權(quán)代表（簽字）：_________
_________年____月____日?_________年____月____日
工程款房屋抵賬合同篇十八
甲方：_________________
乙方：_________________
鑒于：
1、甲方,、乙方于_______年_______月_____日簽訂了_________________項目工程施工合同(以下簡稱_________________合同),，合同編號為_________________，合同金額為_________________元,，結(jié)算額_________________元;上述合同工程內(nèi)容已完成并投入使用(或驗收合格);現(xiàn)甲方仍欠乙方工程款_________________元;乙方同意上述合同工程內(nèi)容的部分工程款購買下述商品房,，并轉(zhuǎn)讓給丙方。
2,、丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得,。
3、乙方要求甲方將上述房屋產(chǎn)權(quán)辦至丙方名下,，同時甲方也同意,。經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商,，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款為丙方辦理商品房買賣手續(xù)等事項達(dá)成如下協(xié)議：
一,、以房抵款金額及方式：
1、乙方同意甲方以位于_________________房屋抵付甲方所欠工程款_________________萬元;
2,、抵付方式為雙方互開收據(jù)的方式抵付,，價款應(yīng)與《商品房預(yù)售合同》中規(guī)定的房款一致，該收據(jù)僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權(quán)證書使用,。
二,、房屋有關(guān)狀況：
1、該商品房建筑面積暫定為_________________平方米,，單價_________________元平方米,，房屋總額暫定為_________________元人民幣。
不論乙方轉(zhuǎn)讓給丙方該房屋的單價是多少,，丙方均同意按本協(xié)議的單價簽訂《商品房預(yù)售合同》;該房屋的具體交付標(biāo)準(zhǔn)以甲方與乙方簽訂的抵房協(xié)議為準(zhǔn),。
2、房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權(quán)的相關(guān)稅費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi),。以上費(fèi)用收取種類,、額度如有變化，按政府相關(guān)文件執(zhí)行,。
3,、以上約定的建筑面積如與最終測繪報告記載的建筑面積不符，超出或不足的面積按本合同約定的單價,，多退少補(bǔ),。
三、合同工程結(jié)算,、付款約定：
1,、若乙方結(jié)算款扣減甲方已付款額后余額不足房款，其余款項,，三方同意簡化三方之間付款程序,，由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
2,、若乙方結(jié)算款扣減甲方已付款額后余額多余房款,，甲方同意在簽訂合同之日一次性結(jié)清剩余工程款給乙方。
四,、甲方的協(xié)助
1,、為方便乙方轉(zhuǎn)賣房屋、辦理產(chǎn)權(quán)等事宜,，甲方在《商品房預(yù)售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方,。
2,、甲方在_________________年_________________月_________________日與丙方簽訂《商品房預(yù)售合同》及交付房屋的鑰匙。
五,、承諾
丙方從乙方處購得此房,，房款交于乙方，丙方除結(jié)構(gòu)問題外不得向甲方提出退房,、換房等賠償要求。
六,、丙方簽訂此合同時,，不再享有甲方為其他購房者提供的任何優(yōu)惠政策，該房屋的產(chǎn)權(quán)辦理過程中的稅費(fèi)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;因面積出現(xiàn)誤差產(chǎn)生的房款多退少補(bǔ)時,，三方同意為簡化付款程序,，由甲方和丙方按照最終測繪面積進(jìn)行結(jié)算。
七,、本協(xié)議簽訂后,，視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實際交付給乙方，甲乙雙方抵付行為完成;
八,、本協(xié)議未盡事宜,，三方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,。
九,、本協(xié)議在履行過程中若產(chǎn)生爭議，由三方協(xié)商解決,，若協(xié)商不成,，任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院訴訟解決。
十,、本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效,。本協(xié)議一式6份，甲乙丙方各執(zhí)兩份,。
甲方：_________________乙方：_________________
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
經(jīng)辦人：_________________經(jīng)辦人：_________________
丙方：_________________
身份證號碼：_________________
住址：_________________
___________年___________月_________日
工程款房屋抵賬合同篇十九
原告：________________,，性別：________，________年________月________日生,，________族,，住址：________________,電話：________________
被告：________________，性別：________,，________年________月________日生,，________族，住址：_________________電話：_____________
被告：________________,，性別：________,，________年________月________日生,，________族，住址：_________________電話：_____________
訴訟請求：
1,、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費(fèi)共計________元,。
2、本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān),。
事實與理由：
被告________委托被告________為其尋找進(jìn)行石膏墻安裝的人員,。________年________月________日,原告經(jīng)被告________介紹同意為被告________所負(fù)責(zé)的________旅館進(jìn)行石膏隔墻的安裝。在進(jìn)行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協(xié)商先預(yù)付一部分款項,待安裝完畢之后將剩余款項付清,。被告________在________年________月________日支付了預(yù)付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項,。________年________月________日,原告要求被告________量面積進(jìn)行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進(jìn)行毆打,原告撥打110,經(jīng)過民警的調(diào)解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費(fèi)的醫(yī)療費(fèi),并在一周內(nèi)付清所欠的勞務(wù)費(fèi)。被告________于當(dāng)場支付醫(yī)療費(fèi)________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費(fèi)為________元,醫(yī)藥費(fèi)共計________元,。雙方經(jīng)過協(xié)商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付,。但時至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進(jìn)石膏墻的安裝,實質(zhì)上在原告與被告間已經(jīng)形成了雇傭關(guān)系,。依據(jù)《勞動法》等相關(guān)法律法規(guī),原告享有法定的權(quán)利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負(fù)責(zé)人拖欠安裝費(fèi)的行為,嚴(yán)重侵害了原告的合法權(quán)益,。因此,原告為維護(hù)自己的合法權(quán)益,現(xiàn)提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
________年________月________日
工程款房屋抵賬合同篇二十
甲方：_________________
乙方：_________________
因乙方承包甲方
工程欠款,經(jīng)甲乙雙方本著公平,、公正,、平等的原則,達(dá)成以下轉(zhuǎn)賬支票工程款合同：
一、甲乙雙方共同協(xié)議商定工程價款：
雙方共同委托第三方核定乙方承包的裝飾工程價款,達(dá)成最終認(rèn)可價格為(￥：_________________),。
二,、工程款付款方式：
甲方已支付乙方裝飾工程,下欠工程款。經(jīng)雙方協(xié)商確定甲方于________年____月____日付給乙方工程款,剩余欠款待甲方試營業(yè)(擬定月日試營業(yè))一個月后的十日內(nèi)一次性付清,。
三,、工程款付款形式為現(xiàn)金支票或轉(zhuǎn)賬支票。
四,、如到期甲方不能按時付款,甲方除承擔(dān)所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金,。
五、自本付款協(xié)議書簽訂之日起,乙方在甲方所承包的裝修,、裝飾工程,一次性無條件的交付甲方,所有權(quán)歸屬甲方,。
六、本協(xié)議在履行過程中如產(chǎn)生糾紛,雙方可協(xié)商解決或到汶上縣人民法院提起訴訟,。
七,、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各持一份。
甲方：_________________乙方：_________________
甲方代表簽字：_________________乙方代表簽字：_________________
________年____月____日
工程款房屋抵賬合同篇二十一
甲方：___建設(shè)工程有限公司?
乙方：___ 身份證號碼：
乙方在甲方承建的______樓項目的樓梯間保溫分包施工(包工包料),，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商就甲方以車輛抵付乙方部分工程款事宜,，達(dá)成如下協(xié)議：
1、乙方同意甲方用江鈴130型小型貨車一輛,，車牌號為遼bqr213(以下稱該車輛,，車架號,、發(fā)動機(jī)號以行車證記載為準(zhǔn))抵付乙方工程款9.5 萬元(人民幣玖萬伍仟元整)。
2,、乙方已對車況已完全知悉并認(rèn)可,，甲方在年月日前完成該車輛的年度檢測工作;同時乙方對該車輛的`保險到期日為年月日已經(jīng)知悉，乙方同意承擔(dān)該車輛下一年度的相關(guān)保險費(fèi)用并配合甲方在年月日以前完成該車輛下一年度保險費(fèi)用的繳納工作,。?
3,、甲方在乙方進(jìn)場材料費(fèi)用超過10萬元，并且正式進(jìn)入該項目開始施工,，完成單體工程樓梯間保溫施工項目達(dá)到兩個單位工程后或在上述條件滿足后乙方提出的期限內(nèi);與乙方共同辦理該車輛轉(zhuǎn)籍手續(xù),，轉(zhuǎn)籍過程中所發(fā)生的相關(guān)行政稅費(fèi)由乙方支付。
4,、乙方領(lǐng)取該車輛行車執(zhí)照及相關(guān)稅費(fèi),、保險憑證等證照,，并當(dāng)時核實轉(zhuǎn)籍車的車架號,、發(fā)動機(jī)號、鑰匙等,。車輛交接時詳見交接清單,，甲、乙雙方簽署交接清單時,，視為甲方將車輛實際交付給乙方,，甲乙雙方工程款抵付行為完成。
5,、甲方自車輛交付乙方之日起,，不再承擔(dān)該車輛的任何費(fèi)用。
6,、車輛轉(zhuǎn)籍過戶所需手續(xù),、文件乙方必須依甲方要求予以提供，并協(xié)助甲方在車輛管理部門辦理轉(zhuǎn)籍手續(xù);乙方需自行確定轉(zhuǎn)籍過戶的唯一權(quán)益人,，甲方只負(fù)責(zé)將該車輛轉(zhuǎn)籍過戶到乙方確定的該權(quán)益人,。?
7、本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,。
8,、本協(xié)議一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份,，具有同等法律效力,。
甲方蓋章：
代理人：
日期： 年 月日
乙方簽字：
日期： 年 月 日
