現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強,，越來越多事情需要用到合同，合同協(xié)調著人與人,，人與事之間的關系,。那么合同應該怎么制定才合適呢,？下面是小編為大家?guī)淼暮贤瑑?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡,。

加工合同糾紛案由篇一

地址： ______，

聯(lián)系電話：______

被答辯人：______

地址： __________________,，

聯(lián)系電話： _________

一、在雙方簽署的《定作物合同》第十六條中約定：“如經協(xié)商仍不能達成一致,，甲乙雙方中任何一方可向上海市仲裁委員會提起仲裁?！彪m然該約定上海市仲裁委員會與上海仲裁委員會有一字之差，但是能夠確定就是指上海仲裁委員會,。

二、盡管上海市的區(qū)域內有二家仲裁機構,，但是屬于上海市的仲裁機構僅此一家，另一仲裁機構中國國際經濟貿易仲裁委員會上海分會,，顧名思義不屬上海市，他只是中國國際經濟貿易仲裁委員會派出機構,，不屬上海市,。

根據(jù)最高院關于適用《中華人民共和國仲裁法》解釋第三條規(guī)定,，“仲裁協(xié)議約定的仲裁機構名稱不準確，但能夠確定具體的仲裁機構的,，應當認定選定了仲裁機構”,。因此，雖然雙方約定是上海市仲裁委員會,，名稱不夠準確,，但無可爭議就是上海仲裁委員會，應當認定選定了仲裁機構,。該仲裁協(xié)議有效，上海仲裁委員會具有管轄權,。

綜上所述，答辯人根據(jù)相關法律規(guī)定,，特向貴會申請仲裁,，貴會受理本案符合法律規(guī)定，被答辯人提出管轄權異議于法相悖,，懇請貴委依法作出決定予以駁回。

此致

上海仲裁委員會

答辯人：

特別授權代理人：

加工合同糾紛案由篇二

地址：

法定代表人：

委托代理人：

因______紙箱機械廠訴答辯人加工合同糾紛一案,，現(xiàn)答辯人依法答辯如下。

一,、本案的案由不是“加工合同糾紛”而是“買賣合同糾紛”。

根據(jù)《民法典》第七百七十條,、252條之規(guī)定：加工合同是指承攬人以自己的技能、設備,、和勞力，按照定作人的要求，將定作人提供的原材料加工為成品,，定作人接受該成品并支付報酬的合同。而_____提供的合同,，表面上寫的是《加工定作合同》，但定作人_____并未提供原材料,，也未提供加工成品的圖紙、驗收標準等事項,，_____提供的所謂“定作成品”實際上是_____自己生產的產品。根據(jù)《民法典》第五百九十五條之規(guī)定,，_______與____簽訂的是《買賣合同》，它們之間發(fā)生糾紛的案由應定為“買賣合同糾紛”,。

二、答辯人不是本案適格的被告,，只能作為第三人參與訴訟。

縱觀本案_____向法院提供的合同及欠條,，上面沒有答辯人的公章,，也沒有答辯人的法定代表人簽名，所以答辯人不是本案適格的被告,，但由于_____與_____買賣的設備最終是答辯人使用，故答辯人可以作為第三人參與本案的訴訟,。

三、_____提供的產品夸大宣傳,，是不合格產品，不符合國家和行業(yè)的標準,。

首先,，_____只不過是_____的一個個體工商戶,，但他在企業(yè)介紹時宣傳是______公司，號稱“重質量,、講信譽”，卻連一個完整的企業(yè)產品標準都沒有,。

其次,，像_____提供的-四色瓦楞紙板水性印刷輪轉模切開槽機、圓壓圓模切機,、薄刀分紙機、網紋線等產品,，根本達不到質量標準要求。產品既沒有出廠合格證,，也沒有使用說明書，產品也沒有安裝調試,，人員培訓更沒有。

最后,，答辯人聲明,，保留向_____追償因產品質量問題而對答辯人造成的一切經濟損失的權利。

綜上所述,，答辯人使用的雖然是_____的產品，但是與_____簽訂的《買賣協(xié)議》,，與_____無關,，答辯人付款也是付給_____的,，況且款項已基本付清。_____所寫的欠條應由其個人承擔,，_____應承擔其生產的產品售后服務的責任。懇請法院查明事實,，駁回_____對答辯人的訴請!

此致

_____人民法院

答辯人：_______

____年___月___日

附：

答辯書副本_____份;

證據(jù)材料______份。

加工合同糾紛案由篇三

雙方為開展來料加工業(yè)務,，經友好協(xié)商，特訂立本合同,。

第一條 加工內容

乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料,，甲方將乙方提供的原材料加工成產品后交付乙方,。

第二條 交貨

乙方在合同期間,，每個月向甲方提供________原材料,，并負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內將加工后的成品________套負責運至________港口交付乙方,。

第三條 來料數(shù)量與質量

乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量,。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略) 和規(guī)格標準。如乙方未能按時,、按質、按量提供給甲方應交付的原材料,，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認,。

第四條 加工數(shù)量與質量

甲方如未能按時、按質,、按量交付加工產品,，在乙方提出后,，甲方應賠償乙方所受的損失。

第五條 加工費

甲方為乙方進行加工的加工費,，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____ 幣____ 元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的,，故在中國國內勞務費用水平有變化時，雙方將另行議定,。

第六條 付款方式

乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證,，支付加工費。

第七條 運輸與保險

乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和保險費由甲方負責,。

第八條 不可抗力

第九條 仲裁

1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;

2.中華人民共和國法律;

3.在中國法律無明文規(guī)定時,，適用國際通行的慣例。

第十條 合同有效期

本合同自簽字日起生效,。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止,。

第十一條 合同的續(xù)訂

本合同有效期屆滿之前________月,，如一方需續(xù)訂合同,，可以向對方提請協(xié)商,。

第十二條 合同文本與文字

本合同正本一式____ 份,，甲乙雙方各執(zhí)一份。

本合同以中,、____兩國文字書就,，兩國文字具有同等效力。

第十三條 其他

1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝,、輔料、運輸及保險等項開支,，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產品的____ %,。

2.甲方收到原材料后，應按乙方提供的技術標準,，對其規(guī)格、品質進行驗收,。如乙方提供的原材料不符合標準，或數(shù)量不足,，在甲方向乙方提出檢驗報告后,，乙方負責退換或補足,。

第十四條 合同條款的變更

本合同如有未盡事宜,，或遇特殊情況需要補充,、變更內容，須經雙方協(xié)商一致,。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

加工合同糾紛案由篇四

乙方：

甲方將鋼結構工程委托乙方加工制作為保質按期順利完成，經雙方協(xié)商達成以下條款以便雙方信守,。

一、工程名稱：鋼結構車間

二,、加工形式：包工包料

三,、加工范圍：鋼柱、鋼梁,、天車梁、c鋼,。所有構件刷灰防銹漆一遍。(以圖紙為依據(jù))

四,、工程總造價整 (小寫 元)開票方式含稅,。詳細數(shù)據(jù)見報價單。

五,、工程質量：根據(jù)甲方提供數(shù)據(jù)及設計方案，乙方制圖,，甲方審定簽字認可，本工程按照工程質量驗收規(guī)范在乙方廠內驗收,。一切數(shù)量尺寸均以圖紙為準。

六,、雙方責任：乙方按甲方提供各種數(shù)據(jù)及部件加工生產不包括運輸及其它有關事項，如甲方提出特殊要求,，乙方按實際造價收費,。

七,、加工期限：

八,、結算方式：工 程 預付款為 元 整(小寫 元),，作為定金用于開工費用，余款 元整(小寫 元),，由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清,。本工程不留質量保證金，質量以驗收合格為準,。

九、本合同一式二份,，甲乙雙方各執(zhí)一份。

十,、雙方糾紛：如雙方發(fā)生糾紛意見，由河北省張家口市仲裁委員會協(xié)商解決,。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

加工合同糾紛案由篇五

被告:某社隊企業(yè)辦

某貿易貸棧與某商業(yè)站南城司購銷服務處于1981年1981年10月8日簽訂代理購銷合同。貿易貨棧委托對方代購加工木托盤7500個,單價8.9元,。雙方同時口頭商定,由貿易貸棧預付周轉金1萬元,合同履行完畢,周轉金返還。

1981年12月,將代理購銷人改為某社隊企業(yè)辦,交貨期限變更為1982年12月,原合同的其他內容和口頭約定不變,。社隊企業(yè)辦于1982年1月5日,收到貿易貨棧所付周轉金1萬元。

在該合同簽訂和履行過程中,雙方均承認合同中規(guī)定的木托盤單價,系按每個木托盤扣除成本運雜費后,社隊企業(yè)辦實得組織加工費5角計算,并未考慮到納稅問題,。在實際履行過程中,社隊企業(yè)辦使用貿易貨棧提供的資金,并以貿易的貨棧的名義,從事代購代銷加工活動,。此外,貿易貨棧還為社隊企業(yè)辦墊付了購買加工木托盤所用元釘,。

至1983年4月,社隊企業(yè)辦因鐵路運輸原因,未能按期將最后一批木托盤2832個交貨。雙方經協(xié)商至同年6月交貨,。

1983年5月,某縣稅務局認為:本合同是購銷合同,系臨時工作人員王某個人所為,責令王交納已交貨的木托盤所欠工商稅2115.78元。臨時稅275.9元,、手續(xù)費稅82.04元。并追繳王*人所拖欠的其他稅款。王不服,就木托盤納稅問題,曾到某地區(qū)稅務局和國家稅務總局申辯,。在此期間貿易貨棧兩次出具書面證明,證明本合同系委托代辦關系,關非買賣關系,并致函稅務部門表示:如需納稅,愿承擔木托盤應納的工商稅。

1983年6月30日,某縣稅務局認定該縣南城司信用社一個暫存款戶的存款系王某本人收入,強制扣繳上述木托盤稅款及相同數(shù)額的罰款計4783.36元:王某個人稅款及相同數(shù)額的罰款計3449.36元;社隊企業(yè)辦認為稅務局所扣款項系貿易貨棧提供的周轉金,。并通知貿易貨棧出面解決,以保證合同履行,。為此,貿易貨棧曾多次派人與某縣稅務局交涉,未能解決。貿易貨棧于1984年3月向某區(qū)人民法院起訴,要求社隊企業(yè)辦返還周轉金和墊付款計11020.17元,。

區(qū)法院認為:本案合同有效,具有加工訂貨合同的主要特征。但造成合同不能履行的原因,系社隊企業(yè)辦所屬工作人員中的其他稅款問題所致,。據(jù)此判決社隊企業(yè)辦返還周轉金及墊付款,。社隊企業(yè)辦不服一審判決,以應確認為代購加工合同,并繼續(xù)履行為由,上訴到某市中級人民法院。

中級人民法院經審理認為:本案合同應確認為代購代加工合同,。該合同有效,應繼續(xù)履行,。有關稅務問題,應由稅務機關處理,。

經中級人民法院主持調解,雙方自愿達成協(xié)議如下:

2.貿易貨棧向社隊企業(yè)辦提供銀行擔保后,再支付給社隊企業(yè)辦周轉金24965.15元,于接到本調解書之日起二日內電匯,。

3.社隊企業(yè)辦于1985年6月底以前,將2862個托盤全部交貨,其規(guī)格質量和交貨驗收方式等,仍按原合同規(guī)定執(zhí)行。

4.已交貨的4668個木托盤交納的工商稅,、臨時稅和罰款4783.36元,由貿易貨棧承擔。

5.尚未交貨的2832個木托盤如數(shù)繳納,工商稅仍由貿易貨棧承擔,加工稅由社隊企業(yè)辦承擔,。

6.社隊企業(yè)辦交付2832個木托盤后,貿易貨棧應支付給其組織加工費1416元(每個木托盤5角),。社隊企業(yè)辦同意用此款抵應退周轉金。

7.經雙方核算,社隊企業(yè)辦在合同履行完畢后,還應退還給貿易貨棧周轉金2033.36元,于1986年12月底以前全部還清,。

8.有關稅務問題,雙方申請稅務機關解決,。

這是一起合法有效的代購加工訂貨合同,。糾紛的起因是某縣稅務局誤認為是社隊企業(yè)辦臨時工作人員王某個人所為的購銷合同,強行扣繳了信用社某一存戶的存款。實際上是貿易貨棧向社隊企業(yè)辦提供的周轉金,雖經貿易貨棧多次出具證明,并派人到某縣稅務局交涉,均未得到解決,影響這一合同的繼續(xù)履行,。貿易貨棧遂向某區(qū)人民法院起訴,請求判令社隊企業(yè)辦返還周轉金及墊款。

經過區(qū)人民法院調查認定,這一合同具有代購加工訂貨合同的特征,認為合同不能履行的原因,是社隊企業(yè)辦所屬工作人員拖欠稅款所致,因此判令社隊企業(yè)辦返還貿易貨棧的周轉金及墊付款,。這一判決無疑會影響社隊企業(yè)辦繼續(xù)履行加工訂貨合同,掐斷了它的生產門路,因此社隊企業(yè)辦不服上訴是理所當然的,。

中級法院在二審中,審查了一審判決,解決了以下幾個問題:

1.確認這一合同的性質是代購加工訂貨,而不是購銷合同,是合法的,有效的,。

2.貿易貨棧和社隊企業(yè)辦在履行這一合同和幾個補充協(xié)議中,是認真負責的,沒有違約行為。唯一的缺點是合同中忽略了納稅問題,應該批評補交,。

3.關于稅款問題,應由稅務機關處理。

在認定上述原則的基礎上主持調解,雙方處愿達成了協(xié)議;代購訂貨加工合同繼續(xù)履行,周轉金繼續(xù)提供,稅款及訴訟費雙方合理分配,納稅問題雙方申報稅務機關,貿易貨棧撤銷了要求社隊企業(yè)辦返還周轉金與墊付款的訴訟請求,。

代購加工訂貨合同是我國當前經濟合同的一種重要形式,對于加強橫向經濟聯(lián)系,加強城鄉(xiāng)經濟交流,促進工商企業(yè)之間、企業(yè)與農村生產單位,、個體手工業(yè)戶的加工訂貨生產都有較大好處。法院依法保護雙方當事人的合法權利,。扶植他們的代購與生產是十分重要的,。

加工合同糾紛案由篇六

原告______________________________有限公司,，住所地______________________________。

法定代表人____,，董事長,。

委托代理人____，男，______________________________有限公司職員,，住該單位。

委托代理人____,，男，______________________________有限公司職員,，住該單位。

被告______________________________有限公司,，住所地______________________________。

法定代表人____,，總經理。

委托代理人____,，男，______________________________公司經理,，住該單位。

原告______________________________有限公司(以下簡稱原告)與被告______________________________有限公司(以下簡稱被告)加工合同糾紛一案,，本院受理后，依法由代理審判員______獨任審判,，公開開庭進行了審理，本案原告的委托代理人王鋒,、舒暢、被告的委托代理人崔燕合到庭參加訴訟,。本案現(xiàn)已審理終結。

原告訴稱,，年______月______日，原告與被告訂立鋼結構委托加工合同,，約定原告向被告提供材料,，由被告進行加工制作,。合同訂立后,，原告將需要加工的鋼板運至被告處,，被告收到原告運送的材料后卻通知原告無法完成加工，讓原告運回材料,，原告運回材料時發(fā)現(xiàn)少了______噸。原告要求被告返還鋼板______噸,，賠償損失______元,，訴訟費由被告承擔。

被告辯稱,，原告所述與事實不符,，年______月______日原告才將全部材料送到被告公司,，______月______日原告通知我們不讓繼續(xù)加工,，______月______日原告拉走材料,，被告不存在違約,，是原告違約，被告已經為原告加工材料______余噸,，現(xiàn)被告只欠原告約______噸材料，因原告未支付被告加工費,，故被告未將材料歸還原告,，被告不同意原告的訴訟請求。

經審理查明：年______月______日,，原告與被告訂立鋼結構委托加工合同，約定原告向被告提供材料,，由被告進行加工制作,，原告于年______月______日向被告提供圖紙，材料提供到被告工廠,，年______月______日開始發(fā)貨,，______月______日前所有構件發(fā)完,。合同訂立后，原告于年______月______日至______月______日陸續(xù)將鋼材運至被告工廠,，被告對部分鋼材進行了加工，年______月______日,，原告開始從被告處運回鋼材(包括部分加工的鋼材)，原告未給付被告加工費,。本案在審理過程中,，原告表示未運回的鋼材為______噸,，被告表示加工鋼材存在一定損耗，現(xiàn)被告處只存有已進行加工的______噸鋼材,，因原告未付加工費故不同意歸還原告鋼材.原告亦表示未給付被告加工費。

上述事實有加工合同,、出庫單、出入庫清點單,、雙方當事人陳述等證據(jù)在案佐證,。

駁回原告______________________________有限公司的訴訟請求,。

案件受理費______元，由原告______________________________有限公司負擔(已交納),。

如不服本判決,，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀,，并按對方當事人的人數(shù)提出副本,，交納上訴案件受理費，上訴于______市第二中級人民法院,。如在上訴期滿后七日內未交納上訴費的,，按自動撤回上訴處理。

代理審判員______

______年______月______日

書記員______